湖北省建设工程施工合同的撰写需要遵循国家相关法律法规，特别是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等，同时结合湖北省的具体规定和实际情况。以下是一份湖北省建设工程施工合同的基本框架及要点，旨在帮助双方明确权利与义务，确保合作顺利进行。

一、合同基本信息

1. 合同标题

明确合同名称为“湖北省XX建设工程施工合同”。

2. 当事人信息

• 发包人（甲方）：包括企业名称、注册地址、法定代表人、联系电话、电子邮箱等。

• 承包人（乙方）：包括企业名称（或个体工商户名称）、注册地址、法定代表人（或经营者）、联系电话、电子邮箱等。

二、工程概况

1. 工程名称

具体描述工程的全称。

2. 工程地点

详细注明工程所在的具体地址。

3. 工程内容

概述工程的主要建设内容，可附承包人承揽工程项目一览表。

4. 工程立项批准文号及资金来源

说明工程的立项批准文号及资金来源情况。

三、工程承包范围

明确乙方承包的具体工程范围，包括但不限于包工包料、设计、施工、安装、调试等。

四、合同工期

1. 开工日期与竣工日期

具体约定工程的开工日期和竣工日期。

2. 合同工期总日历天数

明确合同工期的总日历天数。

五、工程质量

1. 工程质量标准

约定工程质量需达到的国家或行业标准，如“合格”、“优良”等。

2. 质量保修期

明确工程质量保修期限及保修责任。

六、合同价款与支付

1. 合同价款

明确合同总价款及其组成，包括但不限于直接费、间接费、税金等。

2. 支付方式

约定工程款的支付方式，如预付款、进度款、结算款等，并明确支付时间、比例及条件。

七、双方权利与义务

1. 发包人（甲方）权利与义务

• 提供施工所需的场地、水电等条件。

• 按照合同约定支付工程款。

• 负责协调施工过程中的外部关系。

2. 承包人（乙方）权利与义务

• 按照合同约定进行施工，确保工程质量。

• 接受甲方的监督和管理。

• 负责施工期间的安全生产和文明施工。

八、变更与索赔

1. 工程变更

约定工程变更的程序、条件及价款的调整方式。

2. 索赔

明确索赔的提出、审核及处理流程。

九、违约责任

约定双方违约时的责任承担方式，包括违约金、赔偿损失等。

十、争议解决

1. 协商

双方因合同发生争议时，应首先通过友好协商解决。

2. 调解

协商不成的，可申请有关机构进行调解。

3. 仲裁或诉讼

调解不成的，可提交约定的仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

十一、其他条款

1. 合同生效与终止

明确合同的生效条件、时间及终止方式。

2. 合同份数与附件

约定合同正本份数及附件清单。

3. 补充条款

根据具体情况，可增加其他双方认为必要的补充条款。

十二、参考资料与来源

• 参考资料：本文参考了《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及湖北省建设工程施工合同的示范文本和实际操作经验。

• 来源：主要来源于湖北省住房和城乡建设厅官网、相关法律法规网站以及建设工程施工合同的实际案例。

请注意，以上内容仅为湖北省建设工程施工合同的基本框架及要点示例，具体条款应根据实际情况由专业律师或法律顾问进行定制和完善。在签订合同时，双方应仔细阅读合同条款，确保自身权益得到充分保障。

以上是股劳师网为您整理编写的文章《湖北省建设工程施工合同怎么写？》的全部内容。股劳师是中国专业的解决企业股权纠纷与劳动纠纷，为企业提供工商注册及财税代理、知识产权代理等服务为一体的企业运营与管理服务平台。 如果您有任何公司股权、工商注册、知识产权以及劳动争议方面的事情，欢迎免费咨询我们喔，一定为您提供最专业最细心的服务，可长按二维码加微信交流。